...imalatında fiili durum ile ihale dokümanlarında belirtilen zemin cinsinin farklı olması sebebiyle zemin klasının yeniden tespit edilip edilemeyeceği...

...yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir...

...hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda … TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

...şartname hükümlerine uygun ürünleri teslim edememesine sebep olabilecek nitelikte mücbir bir sebebin bulunmadığı, davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle...

...verilmesi talebinde bulunulduğu, davacı şirketin araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil eden, kamu güvenliğinde kullanılmak ve acil olarak teslim edilmek üzere...

...Kanunu'na göre davalı idarenin asıl işveren müvekkili şirketin ise alt işveren olması sebebiyle asgari ücretten doğacak zam-fiyat farklarından tarafların birlikte mesul olmaları... Dosyanın incelenmesinde; Taraflar arasında 01.09.2019-31.08.2021 tarihleri arasını kapsar şekilde 2019...

Kar Ve Genel Gider Hariç 203,96 TL) iken yeni fiyata karsız … TL olarak yansıtılmak suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Tespitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilatı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına alınır. Hukuki Uyuşmazlık Konusunun Maddi Unsuları Bağlamında Esastan İncelenmesi Somut olaya konu taşınmaz ilgili tapu müdürlüğünde; 24.02.2014 tarih ve 6176...

...idareye teslim edilmediği sabit olup, uyuşmazlığın çözümünde mücbir sebep kavramının irdelenmesi gerekmektedir. ...sebebin yokluğunun davalı idarece ispatlanmasının istendiği, halbuki mücbir sebebin varlığının davacı şirketçe açık ve kesin olarak ortaya konması gerektiği...

...süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı TBK’nın 125/III.