Davacı, davasında ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki... maddesindeki uyarlama koşullarının bulunmaması sebebiyle davanın reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

İdaresi yazısı ve eki ihale dokümanının incelenmesinden; İşin, yer tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin... mevcut altyapılar sebebiyle gerekebilecek proje, aktarma, önlem alma vb.

...idarenin hizmet kusuru olup olmadığının araştırılması, hizmet kusuru yoksa kusursuz sorumluluk ilkelerinin uygulanıp uygulanamayacağının incelenmesi, tazminata hükmedilirken de her hâlde sorumluluk sebebinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

...olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun olarak işe devam etmemesi sebebiyle, davacı iş sahibinin fesih tarihi itibariyle uygulanması gerekli 818 sayılı...

...gerektiği, mücbir sebep halinde nedensellik bağının kalktığı, meydana gelen sonuç sebebiyle kusur yüklenemeyeceği ileri sürülmektedir.

Kalite kontrol raporlarının incelenmesinden, önceki yıllarda da ağaç (odun) talaşı ihalesinin yapıldığı, söz konusu ihalelerde de kül miktarının max. ...olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı...

...İhale Dokümanında, mevcut ihalenin iptal edilmesine veya düzeltici işlem belirlenmesine sebebiyet verecek bir hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir...

...şartnameye aykırılık teşkil eden kira sözleşmesini Belediye adına imzalayan kişi olması sebebiyle sorumlu tutulmuştur.

TL/m olarak bulunduğu öne sürülse bile; belgelerin incelenmesinden, .. ...malzemesinin satın alınması ile 5018 sayılı Kanunun 71/d bendi uyarınca kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşıldığından, sorumluların konunun esasına ilişkin öne sürdükleri...

...tabanının tamamının yataklanması (kumun ocaktan çıkarılması veya satın alınması, elenmesi, uygun gronülometrik karışımın sağlanması taşıtlara yüklenip boşaltılması...