...tüm görüşmelerin yapıldığı Rus uçak firmaları ile ilişkilerinin bir anda kesildiği... Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 10. ...yapılacak başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen durumun öngörülmezlik...

maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. Sözleşmenin 8. ...yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçlerine göre belirlenmesi ve mahalli piyasa rayiçleriyle hesaplanan... Şartnamenin 21. ...arasında konunun değerlendirildiği, müşavir firmanın 12.12.2012 tarihli davalıya hitaben yazılmış...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .. ...çalıştığı birime ait olmasından ötürü yüklenici firma tarafından malların gününde teslim edilmediğini... ...Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi Hakkında Sayıştay Genel Kurulunun...

İdarenin kiraya verme işlerinde asıl olan ihale yöntemi kapalı teklif usulüdür. ...durumundaki Şirket de dâhil olmak üzere üç firma çağrılmış; uygulanan pazarlık usulü... ...ihale bedeli arasındaki fark kadar aşağıda belirlenmesine neden olmuştur.

...bulunmadığı hususlarının değerlendirilmesi suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.” denilerek bu konudaki... Daire Başkanı)’a münferiden ödettirilmesine, oyçokluğuyla, karar verilmiştir. ...ılan işin teknik şartnamesinde yüklenici firmanın sağlayacağı teknik, idari ve hukuk...

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. ...yapılacak başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen durumun öngörülmezlik... ...sonrasına geçerli olacak şekilde, yüklenici firmanın süre uzatımı yazısına istinaden... c) Genel salgın hastalık.

287 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; …Genel Müdürlüğünce, … ...aynı tarihte (yüklenici haricindeki) üç ayrı firmadan aynı borunun temini için fiyat teklifi... ...şeklinde tanımlandıktan sonra, kamu zararının belirlenmesinde; “…

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. ...Dairesi Başkanlığı tarafından yüklenici firma ile ortak imzalanan ve MSB.507 pozundan... ...itibariyle gerek işin bedelinin hatalı ve eksik belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin...

...yapılmamış olduğu, ihaleye katılan her iki firmanın teklifinin de ihale tarihinde geçerli... 1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; … ...geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek...

ile Kontrol Amiri (İnşaat Mühendisi) …’ ...yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek bilgi... Tam aksine yüklenici firma … İnş. yükleniminde bulunan “… Sözleşmenin 23.1.