...fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının... ...ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...2021 tarih ve 1310840 sayılı yazı ekinde idaresine gönderilmiştir...

...hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların... ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle...

Genel Müdürlüğü'nün yazısında, idarece ... ...10 günlük ve sonrasında da 3 günlük cezalı çalışma süresi... MT çeltiğin teslime hazır olmadığının ... ...nin 16.10.2015 tarih ve E:2015/1105, K:2015/1744 Sayılı kararının... ...sebepler sebebiyle 30 günlük ek süre verilmesinin talep edildiğinin...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları... 10.6.2021, E. işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ve … İnşaat Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

...2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. …” Hükümleri ve düzenlemeleri yer almaktadır. ...ise; Rüzgar Enerji Santralinin 12/10/2019 tarihinde arıza yaptığı...

...idare arasında oluşan anlaşmazlık konusunda Kurulumuz kararı... ...yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...geçici kabulünün yapıldığı, 10/07/2019 tarihinde düzenlenen... kesin kabul , teminat süresi , yüksek fen kurulu

...15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları... Süre uzatım onayının ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. tarihli ve 102 sayılı kararla yüklenicinin...

...15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları... Süre uzatım onayının ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. tarihli ve 102 sayılı kararla yüklenicinin...

TL’lik kamu zararının tazminine ilişkin hükmün 28.04... ...Daire Başkanlığına yazılan 19.10.2016 tarihli dilekçede ise firmanın... tarihinde süresi bitecek olan ... Güvenlik Sistemleri San. yüklenimindeki “..

...11.05.2005 tarihinde Adana-İskenderun-Osmaniye Doğalgaz Dağıtım... ...dava konusu işin, sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen 180... ...rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının... ...bölünmek suretiyle aylık bazda hazırlanacak olan hakedişlere istinaden...