...yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz... ...şantiye kurulumu için 1 aylık sürenin uygun olmadığı, Konu... 2021 yılı için %10    90 15.182.843,86 TL + KDV ödenek tespit olunmuştur. ...idareye sunulan iş programının 10 günlük süre içerisinde onaylanmadığından...

...müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. ...istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat... ...değişiklik nedeniyle verilen 15 günlük süre uzatımı verilmesi... ...Sebep olunan kamu zararının tazmininden ise süre uzatım kararında... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ...

İhale süreci içerisinde başvuru konusu... Uyuşmazlıkta; ...tarihi izleyen günden itibaren 10 günlük süre zarfında 23.05.2022... İdare Mahkemesi’nin 03.10.2022 tarihli ve E:2022/1660,  K... Davacı şirketin birinci iddiası incelendiğinde; ..

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. TL için tazmin hükmü verilmiştir. İnş.Ener.Mad. ) 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır...

...tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin... ...idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. ...önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı... ...edilmesine gerek görülmediği, 21/10/2021 tarihinde yapılan iş...

...oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...olduğunun İdaresine bildirildiği, 35 günlük gecikme nedeniyle kesilecek... ...sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...tarihinin 05/09/2019 olduğu, ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici...

...2022 tarihli ve E-39666 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..  ...tarihleri arasındaki devresi olan 42 günlük süre dâhil, 450 gün...   Ödenek %   ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile...

...davanın davacı şirket ve yarıdan fazla hisseye sahip ortak davacı... ...şirkete tebliğ edildiği, 30 günlük sürenin sonunda davalı... ...şirket ve ortaklarının bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan... 2010/2409 K. sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama

...beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. hükümlerine... Gıda Paz. olarak belirlendiği, bu karar üzerine Fırat Tur. Gıda Paz. Gıda Paz. ...KDV 46 ARAÇ 220,00 TL GÜNLÜK 10.120,00TL OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR...