... nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL ... giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının ¼ oranında 151 ... yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla ödeme yapıldığını, davalı yüklenicinin ... 1.185.233,70 TL’den ödemesi gereken bu bedeller mahsup edildiğinde 1.932 ...

...05/01/2022 tarihli ve 156438 sayılı yazısı ile eklerinden özetle; adı geçen... ...belirtildiği, bu sebeple “Taşıyıcılı %1000 Elastik SPS Modifiyeli Bitüm Esaslı... ...yazısı ve eklerinden, anlaşmazlığın iş sürecinde temel su yalıtımı imalatında... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. Aynı şartnamenin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “… (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...bakımından) süre uzatımı verilen 10/12/2020 tarihi ile 25/01/2021 tarihleri...

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; … İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... ...sözleşmede;  sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan... ...katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “ İhaleye katılacak...

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...davacı şirket üzerinde kalarak 01/11/2010 tarihinde sözleşmenin imzalandığı... ...Takım Tadilat ve Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle... Genel Şartnamesi'nin 42. ...yapıldığı 31.12.1992 tarihine 12 aylık süre eklendiğinde kesin kabulün 31... maddesindeki 10 yıllık zamanaşımı sürelerinin...

...işe, idarenin 10/04/2020 tarihli ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre... Genel Müdürlüğü ... ...üzerinden, günlük imalat raporlarından ve günlük imalat tespitlerinden faydalanılarak... ...ölçülebilir duruma getirilmesi için verilen sürede yüklenicinin istemiş olduğu... ...12/2020 tarihli ve E.791528 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... (ç)Güncel Endeks: Uygulama ayına ait endeksi, …

310 sayılı Ek İlamın 1'inci maddesi ile; .. Esas Yönünden İnceleme: .. Fiyat farkı hesaplanacaktır. yazacaktır. İş Ortaklığına ihale edilen ... ...yetkilerinin bulunmadığını ileri sürerek sorumluluk itirazında bulunmuşlardır...

maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinin, 10- 32. denilmektedir. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi ile 36. ...üyeliğinde boşalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurul... (3) Kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır.

C-3) Teklif bedelin hesabında; 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi... İdari şartnamenin 7.5.4. maddesinde belirtilen (EK-5) 3. Taşıtların tamamı, siyah, beyaz, gri veya tonlarında olacaktır.