YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı... ...ihlesine yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine tesis... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. ...söz konusu süre geçtikten sonra 07/10/2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun...

... hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek kişiye de ... etmediği, sürenin dolmasından sonraki 10 günlük sürede de malın teslim edilmediği ve ... süre talep edildiği, dolayısıyla 10 gün ek süre verilmiş olsa bile malın ... konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin durumun gereklerine göre ihaleye ...

...maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde... ...edildiği, ancak İdarece verilen 15 günlük süre uzatımı ile birlikte... ...belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen... Belediyesi ile Yüklenici ….

...yapılan inceleme sonucunda alınan 10.05.2023 tarihli ve 2023/UH.II-739... ...bitimini izleyen tarihten itibaren on günlük süre içerisinde itirazen şikâyet... ...kayıtlarına alınan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı sonucuna varılmıştır... Açıklanan nedenlerle; 1. Bu kısım yönünden DAVANIN REDDİNE, 6. başvuru süresi , itirazen şikayet , saat 18.00 , şikayet

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kiraya verilen ... ...ait olmak üzere elektrik, su, havagazı vb. ...bütçesinden karşılanması suretiyle 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu...

...alınmayarak isteklilerin şikayet ve itirazen şikayet başvurusu haklarının... ...İhale Kurulu tarafından alınan 19.10.2022 tarih ve 2022/UY.II-1277, 2022... End. Süreç içerisinde, Devlet Su İşleri... İş Ortaklığı olarak belirlendiği, Ohitan İnş.

...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz... Az yukarıda belirtildiği gibi TBK'nın 480/II. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. Sözleşmenin 14.2.

...olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği, .. ...idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri... ...başlıklı 10’uncu maddesinde “10.6. ...belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılır.” açıklaması...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: … ...nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 22/10/2018 tarih ve E:2018/538, K:2018/651... İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…, ...sürece ilişkin olan dava konusu uyuşmazlığın adli yargı yerinde çözümlenmesi...