...imzalandığı, davacının verilen 150 günlük süre içinde ambulans uçağı... ...ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak... maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3. ...rağmen müvekkilin uçağı uçuşa hazır hale getirdiğini, ancak davalının... 20 gün , 4735 sayılı kanun 10.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...zorunluluğunun 4735 sayılı Kanunun 10. ...Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yazıları ile davacıdan acil teslim edilmek... Genel Müdürlüğü'nce yapılan ...

... 2014 aralığı arasında geçen 158 günlük gecikmenin davacıdan kaynaklanmadığı ve ... gecikme cezası olarak kesilmesi gereken süre olduğu, davacı yüklenici olup bakiye ... istemin reddine, davanın niteliği de nazara alınarak dava tarihi öncesi itibariyle temerrüde ... ihtarname olmadığından alacağın 10.000,00 TL'sine dava, kalanına ıslah ... delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ...

1-109 sayılı ilamın 32. ...çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem... ihale kayıt numarası ile ihale edilen ve … Eğitim Org. ...ve Gerçekleştirme Görevlisinden tazminine hükmedilmiştir.

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...maliyetin doğru tespit edilmesi ihale sürecinin aksamadan yürütülmesini... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... ...dan)” olarak tanımlandığı, 01.01.2010 tarihli birim fiyatının 80,40 TL/m...

...06/05/2022 tarihli ve 2473594 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...birim fiyatların aksi belirtilmediği sürece tüm yıl boyunca geçerli olduğu... İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

...ve 18055 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer... Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez…”, ...imalatların yaptırılması halinde %10 iş artışı kapsamında değerlendirilmesi...

...feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu bedellerinin... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar... HD 26.05.2016 gün, 2016/1062 esas, 2016/3002 karar, 15.

...yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanmasıdır... ...büyük bir uyumsuzluk olduğu, ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesinden... ...yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek... %60 : 1.645.305,00 TRY ödenek tespit olunmuştur.