... mümkün olmadığı, iş bitim tarihinin ek süreler dahil 28.02.2016 olmasına rağmen işteki eksik ve kusurların 10.06.2016 tarihinde tamamlanması nedeniyle bu ... için sözleşmede kararlaştırılan günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza ... kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru olmadığı, ısı geri kazanım cihazının yerinde yapılmadığı gerekçesiyle kararı ...

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “Aşağıda belirtilen... ...kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale...

Dairesinin 15.12.2022 tarih ve 10879 sayılı kararı) 5018 sayılı... ...yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. ... sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. ...gerektiği belirtilerek sorumluluk itirazında bulunulmuştur.

...sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin... ...2 maddesinde bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi hâlinde sağlandığını... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...olduğunu; bu miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu; sözleşmenin... ...ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL alacağın 28.07.2008 tarihinden...

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak... yüklenimindeki ………

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 14... ...maddesinin 1’inci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya... ...Sarıtopallı Mahallesi Konya Ereğli Caddesi 10.Km No:1690/D Organize Sanayi Bölgesi... Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir.

maddenin 2. ...görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...ve E:2004/9835, K:2006/2285 sayılı; 10/03/2006 tarih ve E:2004/9793, K:2006... maddenin uygulanacağı kurala bağlanmıştır. ...yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü...