...sorulduğunu, müvekkil şirketin cevabi yazısında, 9 ay geçmesine karşın... Şirketinin yetkililerinden ... ...istemesi gerekirken bu konuda müvekkile süre verilmeksizin ve davalı idarenin... İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355. Ş ve yükleniciler dava dışı ...

...tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla... ...firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından... Aynı sözleşmenin 8. ...olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi 6100 sayılı HMK'nın 193. Şartnamenin 21. Şartnamenin 21.

rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate... ...07/10/2021 tarihli ve 83160 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen... ...hafriyat istiap bedelinin kamyon başına 100,00 TL olarak belirlendiği, bunun...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı... ...2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararın iptali... İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… , ...12/2020 tarihli noter ihtarnamesi ile 10 gün içinde eksik kalan ürünün...

...gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde... ...kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi... 2-Davacı yükleniciler ile ... Köyü İlk Öğretim Okulu 10 Derslik, 2 Lojman İnşaatı ve Eski...

...işinin yürütülmesi sırasında anlaşmazlığa düşülen konular hakkındaki... ...nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. ...MK Çimento Harçlı Düz Sıva, 19.101/MK Tecritli Şap, Y.19.085/005 Su...

25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, .. ...tarihinden uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden tutarda fiyat farkı... ...2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik... İş Ortaklığı yükleniminde bulunan ...

Aynı tazmin hükmüne karşı sorumlular (Fen İşleri Müdür V.) … ...işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur... Bu tazmin hükmüne karşı sorumlu (Temizlik İşl. Belediyesinin %100 sermayedarı olduğu şirketi … …

...üzerinden hesaplanan kamu zararının tazminine hükmedilmiştir. ...her ay güncel ve düzenli olarak 1 yıl süreli … Mevzuatları Kitabı gönderimi... ...belge sunulmaması sonucu sebebiyet verilen toplam … TL kamu zararının tazminine...

...dilekçesi ile, Davalı bankanın Beypazarı/ANKARA Şubesi tarafından düzenlenmiş... ...sebebiyle müvekkil idare bakımından 6100 sayılı HMK'nın 389.maddesi... şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır. ...mektubu verilerek, teminat mektubunun süresi içerisinde doğması muhtemel...