... teslim edilen kısmın yapıldığı, 21/10/2021 tarihi ile 02/12/2021 tarihleri arasında ... bir iş kısmı teslim edilmediği, Bir günlük imalat bedeli kadar yapılan iş ... tarafından revize bir iş programı hazırlanıp idaresine sunulması ve idare tarafından ... ve eki ilgili hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar ile süresinde bu revize iş programının onaylanması ...

Davacı tarafından 19/10/2022 tarihinde noter aracılığıyla gönderilen ... sehven gönderilen sözleşmeye davet yazısının geri çekilmesi ve ihalenin iptal ... ihtarnamede Kanun'da öngörülen on günlük süreye yer verilmediği, yine anılan ihtarnamenin ... yapılması hususunda kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi talebini ...

4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...gerisinde kaldığı belirtilerek 11/10/2018 ve 15/02/2019 tarihlerinde ihtarname... ...03/2020 tarih 31078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…,

olduğu değerlendirilmektedir. #039;nin, Makine Mühendisi … maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - ...tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012... 100 sayılı (Asıl) İlamın 18.

Oysa yüklenici firma (yangından 10 gün sonra, 20 günlük başvuru süresi içinde) 26.11.2018 tarihinde (Üniversite tarafından usul ve mevzuata uygun olarak imzalanmış sözleşme ile yetkilendirilmiş olan) müşavir firmaya yazılı olarak başvurmuştur.

...2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, uyuşmazlık konusuna ilişkin tarafların... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep...

... belirlenmediği, bunun yerine “…hazırlanan hakedişler Strateji Geliştirme Daire ... fen noktasından çalışılmayan 42 günlük süre hariç 60 gün (60+42=102) ilave ... yetersizliğine istinaden 195 gün ilave süre/süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihinin 04/10/2022 olarak belirlendiği ve taraflarca imzalanıp ... belirlendiği, Sözleşme fiyatlarıyla yükleniciye; 2020 yılında; 21/12/2020 tarihine kadar ...

... 9 parti halinde ve her bir partide en az 50.000 adet olmak üzere işin başlangıcından itibaren ... aracılığı ile çekilen ihtarnamenin 01.10.2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, 30 günlük sürenin sonunda davalı Karayolları Genel ... yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat ...