… Ancak geçen süre zarfında muhtelif zamanlarda araç teslimlerinin gerçekleştiği günlük olarak tespit edilmeye devam edilmiş ... Teşkilatının ilgi-f’de kayıtlı 15.11.2022 tarihli tutanağından da anlaşılacağı üzere ilgi-a’da kayıtlı yazımız ile başlatılması istenen muhtelif araçlardan 119 (yüz on dokuz) aracın halen daha teslim edilmediği tespit edilmiştir ...

Kamu zararının belirlenmesinde; … ...gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi... Değişik:25/12/2003 - 5035/41 md.) Belediye sınırları... ...kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. Gecikme zammı birmilyon liradan az olamaz.

...gerçekleştirme görevlilerini yürütme günlük gelirleri Belediyemiz tahsilatına... Belediyesince işletildiği, bazı yıllarda ... ’ün müştereken ve müteselsil olarak sorumluluğuna hükmedilmiştir. Muhakeme Süreci şu şekildedir; .. Maddesi ile; 2017 yılı içerisinde Belediye tarafından...

...maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde... ...dahil tamamlanması gereken tarihin 30.04.2021 olduğu görülmektedir. ...belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen... Belediyesi ile Yüklenici …. ...tarihi olan 28.05.2021 arasındaki 28 günlük süre için işe ait Sözleşme...

... davalı yüklenici tarafından 13.06.2011 tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle ... giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının ¼ oranında 151 ... yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla ödeme yapıldığını, davalı yüklenicinin ... 1.185.233,70 TL’den ödemesi gereken bu bedeller mahsup edildiğinde 1.932 ...

...başvuruda bulunduğu, söz konusu dilekçenin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında... ...fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.... ...IV-571 nolu kararı) Şikayet ve itirazen şikayetlerde süreler önemlidir...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. 20.2.2023, E. 2023/205, K. ...ihalesinin Lazer Metre, Dijital Su Terazisi, MIG Kaynak Makinesi- Dijital İnverter... İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…,

...ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle... Süre uzatım onayının ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih ve... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. Bu itibarla, 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temyiz Kurulu... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle... Süre uzatım onayının ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih ve... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. Bu itibarla, 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temyiz Kurulu... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...tarihinde Adana-İskenderun-Osmaniye Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına... ...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru... ...sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje... A.Ş.’ye verilmesine, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11. Hukuk Dairesinin 24.12.2020 tarih ve 2020/1556 E., 2020/3326 K.