...farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... ...ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı olmak... ...idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

tarihinde ... tarihinde, feri alacakların ise ... tarihinde ödendiği görülmüştür. Sonuç olarak ...

olduğu değerlendirilmektedir. #039;nin, Makine Mühendisi … ...günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği, - Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. İnşaatı için düzenlenen … numaralı kesin teminat...

...bu suretle de gecikme zammı ödenmesi sonucunda ……… 1) Kamu zararının belirlenmesinde; … ...sorgu konusu ecrimisil ödemesinin, vade tarihinin ………

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...sözleşme, iş bitim tarihi olan 12/01/2019 tarihi itibariyla iş programı ve sözleşmeye... ve sözleşmenin 25. maddesine istinaden feshedilmiştir.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...ise; İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, ..

...bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarının düşülerek...

c) Yapılan denetimler sonucunda, ilgili kanunlar ile bunlara... ...Başkanlık tarafından da iştirak edilir ise düzenlenen rapor Başkanlık tarafından... 039;Yargı' başlıklı üçüncü bölümünde düzenlenmiştir.

Direnme hükmü, davacı i.. ...bilirkişi kurulunca yapılan değerlendirme sonucu bulunan değere, ayrıca endeks... Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. ...ayrı ayrı değerinin, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış...

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...çıkılmasına onay verildiği, 25.02.2022 tarihinde ihale ilanının yapıldığı... ...komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu iş kaleminden aldıkları...