... üzerinden teklif alınan kısımları için ise yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel, esas alınır.” Hükmü gereği karma sözleme ile ihale edilen bu işte, anahtar teslimi götürü ... olarak hazırlanmasının mevzuat gereği olduğu, İşe ait Sözleşme eki YİGŞ’nin “Projelerin Uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “ 

İdaresinin görüş ve talebi; Uygulama projesi, mahal listesi ve teknik şartnamelerde bulunmayan, ancak yaklaşık maliyete esas pursantaj tablolarında yer alan “Elektronik Çaycı Sistemi, E-Mübaşir Sistemi ve Segbis Sistemi” imalatlarının  pursantaj tablosundaki ödeme tutarlarından iş eksilişi yapılacağı belirtilmektedir.

...derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (derin kazı)” fiyatının ödemeye esas ölçü birimi ve birim fiyat tarifi olarak kabul edilmesinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ruhuna ve mevzuatına uygun düşmeyeceği, Bu itibarla bahse konu işte, idaresince proje yeri ve yapının zemin kotları ile ilgili bir değişikliğe gidilmediği, bu...

(Danıştay 13.Hukuk Dairesinin 25.11.2020 tarih ve Esas No: 2014/65 Karar No:2020/3361 numaralı kararı) Her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı...

...ÖBF.Y49 Örtü Elamanı Detayı Tip-01” in şartnamedeki tariflerinin Detay-37 ve Detay-38'in içeriklerini oluşturduğu, proje üzerinde “ÖBF.Y25 ve ÖBF.Y49” yazılmasının doğrudan şartnameyi işaret ettiği, ihaleye esas dokümanların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla membran imalatının sözleşme bedeline dahil...

mevzuat, esas ve resmi kurum ve kuruluşlarca yayınlanan zemin etüt teknik şartnamelerine göre bir zemin etüdü yaptırılmış olsaydı dahi proje arazisinin nevi şahsına münhasır yapısı nedeniyle söz konusu öngörülemeyen fiziki koşulların gerçek yapısının ancak ve ancak fiili imalat safhasında öğrenilebileceği ifade edilmiştir.

(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan işlerde, uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir.

Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü, Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “(