Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

Doğal afetler. üzerinde bırakıldığı, 19/7/2010 tarihli ve 2010/UY.III-2109 sayılı Kurul kararı ile itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği,  yüklenici Gündüz İnş.

TL/ton pomza rayicini esas almak suretiyle yeni birim fiyatı oluşturduğu anlaşılmaktadır. hizmet binası) teslim malzeme fiyatının toplam ...

Taşıma işlemi yüklenici firmaya ek bir maliyet getirmeksizin hastane idaresi tarafından yapılacaktır.” düzenlemesi,  Aynı Teknik Şartname’nin “6.

Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

İstemin Özeti : Ankara 9. Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

...üzerinden ücretleri ödemeyecekleri belirterek sözleşme bedelinden indirim yapılmak suretiyle bedelin 6.194.871,52 TL olarak uyarlanmasına karar verilmesini istemiştir.

maddesindeki düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye alınamadığı anlaşılmaktadır.

b) Yeni fiyat tespitinde fatura kullanılması durumunda; uygun fiyatın belirlenerek toplam imalat miktarını içeren faturaların, imalatın yapıldığı ilin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına Bölge Müdürlüğümüzce onaylatılacaktır.