...süre içerisinde yer aldığı görüldüğünden, bu hususta süre uzatımı verilemeyeceği, ayrıca uygulama projesinde, ön projeye göre boyut ve detayları değişen ancak adet olarak miktarı değişmeyen iş kalemleri (yüzer tavan ayaklar) için iş artışı yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

...taraflar arasında yapılan sözleşme, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda tarafların edimlerini zamanında yerine getirip getirmedikleri, davacının davalı taraftan cezai şart talep edip edemeyeceği edebilecekse miktarı, sözleşme gereğince düzenlenen faturaların davacı defterlerinde kayıtlı olup olmadığı hususlarında alınan raporda...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... Afet Bölgesi 1. ...işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları isteyebileceği, tüm bu miktarın da bilirkişi kurulunca belirlenen 7.861.380,18 TL olduğu, bunun sözleşme hükümleri...

Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

...sözleşmenin, “İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında işin adının “2021 yılı çağrı usulü ile muhtelif yerlerde kazı kırım ve boru tamir ek yapılması” olduğu, işin niteliği, türü ve miktarlarının gösterildiği 3 üncü fıkrasının altındaki cetvelin 25 inci sırasında anlaşmazlık konusu iş kaleminin...

İşe ait “Birim Fiyat Teklif mektubu”nun 4 üncü maddesinde; “Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.”,

Esaslar bütün olarak uygulanmakla birlikte asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülen işçilik a1 olarak belirlenmişse 8 inci madde gereği asgari ücretteki artış miktarı kadar hesaplama yapılacaktır.

Birim Fiyata Dahil Olmayan İşler: Yok Ölçü: Proje üzerinden adet olarak imalatı tamamlanan tünel miktarıdır. …” beyan ve taahhüdü ile 4 üncü maddesinde; “Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.”,