Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez.

...değiştirilmesini … gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye... ...ödenmesi, Yüklenicinin görüş ve talebi; Sahada yapılan ölçülere göre hazırlanan “D-601... ...aktarım tankı bildiriminde gecikilen sürede ayak imalatlarına başlanamadığı, ekip ve ekipman... ...merdiven güçlendirme imalatlarının sözleşme bedeline dahil olduğu, süre uzatımı verilemeyeceği...

...hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olunduğu... ...içerisindeki payı/oranı karşılığı olan bedelin hesap edilmesi sözleşmesel bir zorunluluktur... ...adıyla yeni bir birim fiyat belirlediği ve bu imalat için … TL/m³ üzerinden ödeme yapılmasını... ...uyuşmazlığı nedeniyle Yüksek Fen Kurulu’na yapılan başvuru ile ilgili … sayılı yazıda...

malzeme teslim tutanağı , yapılan işler listesi , yeşil defter ...malzeme teslim tutanağında tespit edilen miktardan fazla belirlenmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet...

...tarihinde davalı idarenin kabul komisyonunca yapılan incelemelerde teknik şartnameye aykırılıkların... ...işlerin yerinde kontrol edilerek eksikler ve imalat hatalarının tutanaklarla kayıt altına...

...fıkrasının (ç) bendine istinaden, 25/05/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği... ...birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye... ...kalemlerinin analizlerinde kullanılan rayiç fiyatların imalatın yapıldığı yıl olan 2021 yılı rayiçlerinden...

...Merkezi” işinde, cezalı çalışılan sürede yapılan imalatlar ile ilgili fiyat farkı hesaplanırken... ...işinde; Cezalı çalışılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanırken süre bitim...

Teknik şartnamede istenilen belgenin bedelinin bu işin yaklaşık maliyet hesaplanması... ...sözleşme bedeli esas alınmak üzere yapılan imalatlara göre ödeme yapılması gerekmektedir... Ancak, yapılan incelemede, …

...göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için... ...uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanabileceği, Fiyat...

...çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin... ...oluşturulmakta olan bu fiyatların Sözleşme Bedeli/ Yaklaşık Maliyet oranı gibi bir... imalat tekniği , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi