Fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda yapılan değişiklikler neticesinde, idareden kaynaklı veya mücbir sebepler dolayısıyla süre uzatımı verilen hallerde, yükleniciye fiyat farkı verilmesi zorunluluk olarak kabul edildi. Artırımlı fiyat farkına ilişkin düzenlemeler iki temel üzerine kurgulanmaktadır.
fiyat farkı - Arama Sonuçları
… Devamı
3.2.Somut olayda davacı ile davalı arasında 2016 yılı malzemeli yemek alım işine ilişkin hizmet alım sözleşmesi imzalandığı, sözleşme kapsamında davalı yanca yapılan ödemelere asgari ücret fiyat farkının eklenmediği anlaşılmaktadır. asgari ücret , asgari ücret fiyat farkı , fiyat farkı , Sözleşmenin uyarlanması
İdaresin görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum bulunmadığı, işe ait İdari Şartnamenin 46 ncı, Sözleşmenin 14 üncü ve yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesinin 6 ncı ve 9 uncu maddeleri uyarınca fiyat farkı hesaplanmasının mümkün olmadığı, Yönündedir.
Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez.
Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır. İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 ve 3 üncü fıkrasında; “14.2.
maddesine göre asgari ücret fiyat farkı ödenebilmektedir. İşe ilişkin sözleşmenin “Fiyat Farkı” başlıklı 47. maddesinde; “Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x (Pn –1) Pn = [ a1 + a2 x İn/İo + b1 x Yn/Yo + b2 x Gn/Go + c x Kn/Ko + d x Mn/Mo ] Formülde ; F : Fiyat farkını (TL), …
Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması gerektiği yönündedir.
Fiyat farkı katsayıları: Nisan: 1,45 Mayıs: 1,48 Haziran: 1,50 olduğunu varsayalım. Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait birim fiyatı tespit edilir.” hükmüne göre uygulama ayı Pn katsayısının kullanılması gerekmektedir.
Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.” Denilmektedir. artırımlı fiyat farkı , ek fiyat farkı , fiyat farkı , Pn katsayısı , Yeni birim fiyat
(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.