...süreye göre iş programının revize edilmesi ve fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunduğu... ...revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır. ...gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi, bu süre uzatımına göre YİGŞ’nin...

...ödemelerden sorumlu tutulamayacağına karar verilmesini talep etmiş ise de kamu zararının... ...Yönetmeliklere, bunlardan kaynaklanan tüm kısıtlama ve zorunluluklara, tüm sağlık ve emniyet koşullarına... Bu yorumdan yola çıkarak Fiyat Teklif Tablosu Poz No %

...dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, …

4735 sayılı Kanun'un Fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar... Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. ...dönemde gerçekleşen fiyat artışlarının fiyat farkı yoluyla davalı idarece telafi edildiği...

...döşenmesi iş kalemi için belirlenen yeni birim fiyatın hatalı olarak hesaplanması hususunun... ...sözleşme yılı birim fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır... ...aşırı düşük fiyat sorgulaması ise tekliflerin verilmesinden sonra yapıldığından, bu şekilde...

...arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine eklenerek... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen... ...yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler... Teklif Fiyatı Puanlaması” ve “A.2. ...analiz girdilerinin isteklilere zeyilname ile verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir... Teklif fiyatı puanlaması    

...Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği, güncellenen... ...ayrıca maddenin devamında; “süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da... Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8'inci maddesinin... ...varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı... fiyat farkı , hizmet alım sözleşmesi , münhasıran sorumluluk , toplu iş sözleşmesi

...katsayısının hesabında güncel endeks olarak yeni fiyatın düzenlendiği ayın endeksi yerine, ocak... ...Sayılı R.G.’de yayımlanan Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların Uygulama...