...sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.  ...ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak...

...nolu … yeni iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı hesaplanırken Pn katsayısının hatalı... ...düzenlendiği tarih olan … yılı Temmuz ayına ait fiyat farkı katsayısının kullanıldığı anlaşıldığından...

...araçlarına birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmesi ve bu araçların kapasite bilgilerinin... araç kiralama , birim fiyat cetveli , servis , teknik şartname

...ödenecektir. hükmünün eklenmesine karar verilmesini talep etmiştir. ...getirileceğini, açılan yeni köprü ve otoyol fiyatlarının ne olacağı hususlarını davacının... ...teslimi için Yavuz Sultan Selim Köprüsünün zorunlu olarak kullanılması sonucu oluşan otoban...

...bağlanmamış 94.550,50 TL yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacının yoksun... ...bakımından yeni birim fiyat tespiti ve fiyat farkı verilmesi mümkün değildir. Sözleşme , teknik şartname , Yeni birim fiyat

durumları için fiyat farkı hesabı yapılmaz. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. ...yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin... ...TL sözleşme ödeneği harcandığı, imalat+fiyat farkı+KDV toplamının 12.494.305.55 TL... ...sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

...giren tebliğdeki engelli çalıştırılması zorunlu olan işlerde engeliler için ayrı bir... ...tutarın … TL olduğu, bu iki tutar arasındaki farkın kamu zararı olduğu belirtilmektedir... ...sorgulaması yapılmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğini, … ...etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak...

...süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın... ...verilmediğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması... ...ile şartname hükümlerinin dikkate alınması zorunludur.