.k Açık Otopark Yapım İşi”nde; proje değişikliği, iş artışı ve projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

Temyiz Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı, … Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, …

fiyat farkı , gıda ürünleri , güncel endeks , hizmet alımı , temel endeks , Yemek alım ihalesi

fiyat farkı , proje değişikliği , projenin pnaylanması , revize iş programı , süre uzatımı

yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli Samsun Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden düzenlenen revize iş programı ile ödenek dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri esas alınarak fiyat farkı ödendiği görülmüştür.

Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.(6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 36/1 m.) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında; “(

durumları için fiyat farkı hesabı yapılmaz. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Yine, sözleşmenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması” başlıklı 14. Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği konusuna göre değerlendirme yapılabilir.