...yerinde bulunulmadığı iddiası ile müvekkiline ihtarname gönderildiğini, çalışanların iş sahasına alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini...

...yağışlı olduğu, 15.03.2018 tarihinden sonraki bu dönemde, yapı denetim görevlileri, inşaat sahasında, olumsuz hava koşullarından etkilenen imalatların yapımını durdurduğu ve bu...

...harcama tutarı dikkate alınarak 58 gün, kazı yasaklarından dolayı 9 (Dokuz) gün, döküm sahasının kapalı olduğu 38 (Otuzsekiz) gün olmak üzere toplam 105 (YüzBeş) gün ilave...

...Yüklenici tarafından 07/07/2021 tarihli dilekçe ile işin devamı sırasında proje uygulama sahasında zeminin toprak örtüsü altında bulunan inşaat atıkları nedeni ile iş makinalarının...

...Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre statik projelerin revize edilmesi gerektiği ve iş sahasından kaldırılması gereken arı kovanlarının kaldırılmasındaki gecikme nedeniyle...

1.1.1.2.2 Stabilize (08.008) Malzeme ile Dolgu Yapılması: İnşaat sahasındaki yol ve kaplama yapılacak bölgelerde zemin ıslahını temin açısından yapılacak...