.iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %5 oranında gecikme cezası kesilecektir.
geç ödeme - Arama Sonuçları
… Devamı
...Ocak ayında … TL, Şubat ayında … TL, Mart ayında … TL, Nisan ayında ise … TL harcama gerçekleştirildiği yani Birime geçici bütçe ile tahsis edilen toplam … TL ödeneğin … TL'sinin Mart ayı sonu itibarıyla ödeme emrine bağlanarak harcandığı, …
...verilerine göre de 31.12.2018 tarihi itibariyle işin nakit ödeme yüzdesinin yüzde 89 olduğu, d) Geçici kabul eksikleri kapsamında oluşturulan 40 sayfalık eksik ve 4 sayfalık kusur ve noksanlar listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmadan geçici kabulün gerçekleştirildiği Tespitlerine binaen...
...işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi yapıldığını belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı kesilen şimdilik 10.000,00 TL'nin ve davalı idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak müvekkili şirketin fazladan ödemek...
Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında; “11.2 … 2021 Yılı için % 33
Hakediş ödemesi yapılacağı zaman. SGK yazısı olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılamaz. Bu gibi hallerde idarelerin kesin teminatları nakde çevirmek suretiyle, kesin teminatın süresinin geçmesi ihtimalini ortadan kaldırabilmeleri mümkündür.
İLGİLİ MEVZUAT: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Tekliflerin geçerlik süresi başlıklı 32. quot;Geçici teminat başlıklı 33.
Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası Eksikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul tutanağı onaylanır.
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “( “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “(
YİGŞ’nin geçici kabulü düzenleyen 41. maddesinde, taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında geçici kabulü yapılır.