...maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesileceği kararlaştırılmıştır. ...için makul süre konusunda rapor alınarak saptanacak bu süreye iş sahibinin kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği 2 günlük süre toplamının, 23.05.2006 tarihine eklenerek...

Yapılan incelemede; sorgu konusu ecrimisil ödemesinin, vade tarihinin ………

geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

’ın bir tutanak tuttuklarını ve bu tutanağın kayıtlara geçmesine rağmen, hakediş ödemesinden cezanın kesilmediğini belirterek ... Ödeme emri belgesi tek başına mali bir işlem sayılmamakla birlikte taahhüt ve tahakkuk aşamalarından sonra ödeme aşamasına geçilmesine esas teşkil etmektedir.

...işlemleri için teslim edilmesi gerekirken, simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır olduğunun yüklenici tarafından bildirildiği belirtilerek... Somut olayda sözleşmenin 34.3 maddesinde “gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.” hükmü yer almaktadır.

...kapsamında, sorgu konusu olayda Belediye adına kayıtlı telefon aboneliklerine ait fatura ödemelerinin geciktirilmesi sonucunda fatura bedeline ek olarak gecikme bedeli ödenmesi...

geç ödeme , gecikme zammı , kamu zararı , sorumluluk , taşınmaz kiralama

geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı

Davacı, davasında ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme... ...süre uzatımı verdiği, ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı...

avukat vekalet ücreti , geç ödeme , hakediş , icra takibi , kamu zararı