...imzalanan 01.08.2011 tarihli sözleşme ve eki şartnamelere uygun olarak ürün üretim ve teslimi için yapılan eser sözleşmesinin feshinden kaynaklanmış olup, asıl dava iş sahibinin...

İşin yer teslim tarihinin 15/11/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre süresinin 180 gün ve ... 03/06/2022 tarihli “Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi” ile söz konusu işin geçici kabule hazır olduğunu onayladığı, Görülmektedir.

2012/7699 nolu kararı) Yüklenici tarafından teslim edilen eser, iş sahibi idaresince kullanılıyorsa, kullanıldığı açıkça anlaşılıyorsa, iş sahibi idarenin geçici kabule yanaşmaması hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir ve işin geçici kabule hazır olduğu ve geçici kabulün yapılması gerektiği anlaşılır.

...eser sözleşmesinden kaynaklanan edimlerin yükleniciler tarafından eksik, ayıplı ve geç ifası nedeniyle giderim bedeli ile cezai şartın tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece... uygulamalarda, cumartesi ve pazar günleri ile tatiller dahil edilmeden yer teslimi yapılan güne iş günü olarak işin süresi eklenmelidir.

...sayılı, 15/02/2022 tarihli ve 43515458 sayılı yazıları ile eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 03/08/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Torbalı Tepeköy İlkokulu (16 Derslikli...

(Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı) 26/01/2022 tarihli ve 578902 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/02/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/03/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

... 2010 tarihinde teslim edilmesi gerekirken davalı yüklenici tarafından 13.06.2011 tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1 ... ye ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının ¼ oranında ...

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Yapım işinin faaliyete geçebilmesi için klima santrali otomasyon sistemi ve kazan dairesi otomasyon sistemi olarak iki ... uygulama projelerinde yer alan ve açık bir şekilde gösterilen vana gruplarının anahtar teslim götürü bedel kapsamında değerlendirildiği, vana gruplarının otomasyon sistemi ile ...