Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...olmayan döneminin 10/11/2021-10/04/2022 tarihleri arasında 152 gün olarak belirlendiği, yer teslim tarihinden havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem başlangıcına...

... uzatımı ile ilgili olarak; İdaresince gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 09/11 ... süresini bittiği ve cezalı çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun yükleniciye bildirildiği, İdaresinin 22/12 ...

...ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci  maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Aydın İli” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

...ve 58983 sayılı yazıları ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi olarak alınarak...

I - KONU … Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2021 tarih ve 13723 sayılı yazısından özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/07/2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…

Bu durumda; dosyaya sunulan 06/12/2016 tarihli tutanak incelendiğinde dava konusu hastahanenin geçici kabulü yapıldıktan sonra teslimi hususunun davalı ile davacı kurum arasında düzenlenen tutanak ile sabit olduğu, masraflara yönelik ihalenin de davacı Bakanlık tarafından yaptırılması...

14.11.2018 tarihinde yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması durdurulmuştur. maddesinde yazılı tebligatın kurye gibi yollarla da yapılacağı düzenlemesi de elden teslime imkân vermektedir.

... bulanan miktar haricinde iş yapılmadığı,  02/12/2021 tarihine kadar de yeni bir iş kısmı teslim edilmediği, Bir günlük imalat bedeli kadar yapılan iş haricinde belirtilen tarihler arasında ... sürmeksizin, özellikle imalatların fiilen gerçekleştirildiği aylar ve bu aylarda düzenlenen geçici hakedişlere rağmen, fiyat farklarının fazla çıkacağı saiki ile sözleşmesinde kendisine ...