... iş günü sonrasında arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve ... kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, Sözleşmenin 20 nci maddesine göre teminat süresinin, geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay olduğu, geçici kabul itibar tarihinin 30/05/2019 olarak belirlendiği, bu ...

maddesiyle 4735 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 4. maddesiyle 4735 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 4. maddesi kapsamında 300 gün ilave süre talep etmesinin iyiniyet ve dürüstlük kuralına aykırı bir davranış olduğu, öte yandan, 4735 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 4.

...Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/11/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “( Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile davalı arasında 2013/185007 ihale kayıt nosu ile, ... ...2014 tarihinde sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı... maddeleri, 6098 sayılı TBK 470-486 maddeleri, 3.

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “( “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “(

İşe ait sözleşmenin 25.2 nci maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik tarafından imzalanan 04.07.2013 tarihli raporda; “(

4734 sayılı Kanuna göre hazırlanan Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya ... işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır ...

186 ilamın 9 uncu maddesinin (B) fıkrasıyla; .. ...hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilerek ceza hükümleri için 4734 sayılı kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

...tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik imalatlarından 47 ve makine imalatlarından 13 kalem olmak üzere toplam 140... ...sözleşmenin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 10.2 nci maddesinin birinci fıkrası ve yapım işleri geçici kabul tutanağı... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma

maddesinin (e) bendinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin... 21.12.2017, E. 2017/1675, K. cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası