...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; 1- Yüklenici tarafından Yüksek Fen Kurulu’na yapılan başvuru sonrasında alınan karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin düzeltildiği, 15 nolu hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360 TL’nin 2021/520 esas sayılı icra dosyasına istinaden Söke...

Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır.

Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 06.10.2011 tarihinde yapılmıştır.

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici kabul” başlıklı 41 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkralarında da; “(

...kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli …Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen...

... son hakedişin 25/02/2010 tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici firmaya meydana ... yerine getirmeye fiilen başlayarak, başlangıç tarihinden itibaren yirmi (20) gün içerisinde hazırlanan mahal ...

... geçici kabul tutanağının 14.12.2006 tarihinden itibaren kabulünün tavsiye edilerek, ilgili makamlarca ... devam edildiği, zeyilname ile inşaat bitiş tarihinin 14.12.2006 gününe uzatıldığı, doğal afetlerdeki ... ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya da kesin kabulüne ... sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...halinde temyiz eden davacıya iadesine, 07.12.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın... ...gönderdiği cevabi yazıda, Ekim 2000 tarihinden itibaren doğalgaz arzının sağlandığı bildirilmiştir...