Sorumluluk açısından değerlendirme: Fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin uygulandığı dönemlere ilişkin imalat tutarlarının (An) hatalı belirlenmesi sonucu ortaya çıkan kamu zararından geçici kabul komisyonu üyeleri de sorumlu tutulmuşlardır. fiyat farkı , Geçici kabul , geçici kabul komisyonu , kesin hakediş

Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (…

...sonrasında, idaresinin 28/05/2021 tarihli Olur’u ile Geçici Kabul Komisyonu oluşturulduğu, Geçici Kabul Komisyonu’nun 08/06/2021-10/06/2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen eksikliklerin yanı sıra elektrik tesisatı...

Geçici kabul komisyonu yapı denetim ve yüklenici firma yetkilisi ile beraber işyerine gidilmiş ve gerekli ölçüm ve incelemeler yapılmıştır.

...tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.

Yukarıda belirtilen yönetmelik esaslarına göre yürütülmesi gereken geçici kabul işlemlerinin geçici kabul itibar tarihinin tespiti muayene ve kabul komisyonunca yapılır, geçici kabul tutanağı yetkili makamca onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.

Bu doğrultuda gecikme süresi yeniden hesaplanmış olup; tespit edilen geçici kabul noksanlıklarının, geçici kabul komisyonunca verilen sürede tamamlanmaması sonucu 30 gün, söz konusu noksanlıkların yüklenici nam ve hesabına yaptırılmasına karar verilmesi, yaklaşık maliyetin hesaplanması...

... yetkili mahkemece hasar tespiti yapıldığı, geçici kabul komisyonunun 22.01.2007 tarihli tutanağından tali işlerin tamamen ... poliçe konusu işe ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya da kesin kabulüne bağlı ... onanmış; daha sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...