...idarenin sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise kesin kabulünün yapıldığı, ..

Davalı iş sahibi idare tarafından düzenlenen 05.06.2018 tarihli hak ediş raporunda işin seviyesi %78,2758 olarak tespit edilmiş, iş bitim tarihi olarak tayin edilen 07.06.2018 tarihinde işin henüz geçici kabule hazır olmadığı görülmüştür.

...göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği, davacı tarafça 21.01.2019 ve 11.03.2019 tarihli yazılar ile döviz kurundaki artışlar ve malzeme fiyatlarının yükselmesi gerekçeleriyle 18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7161 sayılı Yasanın 32.

Kesin hesap çıkarılırken, yapılan işlerin uygulama yılı itibariyle saptanan bedeli, yasal ve akdi dayanağı bulunmadığından ayrıca geçici kabulün hükmen tespitine karar verildiği dava tarihine (2004 yılına) güncellenmemelidir.

Noterliğinden … tarafından gönderilen yazı ile Yüksek Mimar …’den (Bilirkişi No: 10391) talep edilmiş olup, adı geçen Bilirkişinin hazırladığı Raporda geçici kabul tarihinde % 95’in üzerinde iş yapıldığı açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

...dilekçesinde geçici kabul başvurusunda bulunduğu, yapı denetim görevlilerince 09/12/2021 tarihinde yapılan ön incelemede; işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmadığı, işin sözleşmesine göre bitirilmesi gereken tarihten itibaren geçici kabule engel eksik ve kusurlu imalatlar tamamlanıncaya kadar gecikme cezası uygulanacağı belirtilerek...

maddesinde, İşin veya kısmi kabul öngörülen hâllerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hâle getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

...gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/04/2021 olduğu, ilave sürelerle işin bitim tarihinin 12/06/2021 tarihi olarak belirlendiği, işin geçici kabulünün yapıldığı ve geçici kabul itibar tarihinin 13/08/2021 olduğu, Görülmektedir.

... belirtilen usul ve esaslara göre birim fiyat tespit edildiği kabul edilerek, idaresine sunulan birim fiyat tutanaklarının idaresince ... onaylanmasını müteakip, bu yeni iş kalemleri bedellerinin geçici hakedişler ile ödenmesinden sonra, bahse konu yeni iş kalemleri ... maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28/04/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır ...