1)İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her... ...Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış...

...tedbiren önlenmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz... Davalı vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar teslimi götürü...

...tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...görüş ve talebi; 08/10/2020 tarihli dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi kaydı ile imzaladıklarını, sözleşme...

...çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun yükleniciye...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ K1'NİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...yeri teslim tarihinden itibaren 500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hâle getirmek zorunda olduğu, sözleşme...

...yapılması gerektiği, yüklenici teklifini sözleşme süresi için (geçici kabule kadar) yatırım giderleri ve işletme giderleri...

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş... ...personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.