... UİGŞ’nin 23 üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre birim fiyat tespit edildiği kabul edilerek, idaresine sunulan birim fiyat tutanaklarının idaresince onaylandığı ve bu ... birlikte tespit edilerek idaresince onaylanmasını müteakip, bu yeni iş kalemleri bedellerinin geçici hakedişler ile ödenmesinden sonra, bahse konu yeni iş kalemleri birim fiyatların, sözleşme ...

14.11.2018 tarihinde yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması durdurulmuştur. - 26.11.2018 tarihinde müşavir firma tarafından işin geçici kabule hazır olduğu şeklinde olur cevabı verilmiş, ancak bununla birlikte yangından dolayı eksikler de sıralanmıştır.

Geçici kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre yürütülür. Yapılan genel tespitlerden sonra, uyuşmazlık konuları süre uzatımı, geçici hakediş düzenlenmesi ve geçici kabulün yapılması başlıkları halinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur. Yapılan inceleme neticesinde komisyonca iş/mal geçici kabule hazır bulunmadığı takdirde durum bir tutanakla tespit edilir ve idareye bildirilir. Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale dokümanında belirtilir.

Dr.-Genel Sekreter), Geçici Kabul Teklif belgesinde imzası bulunanlar … ( (Tekniker) Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri: … Geçici Kabul Komisyonu Tutanağını Onaylayan-… (

Davacı şirket tarafından, 04/02/2019 tarihli dilekçeyle işin geçici kabule hazır olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, 06/02/2019 tarihli dilekçeyle 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. quot;Geçici kabul başlıklı 41.

Davalı iş sahibi vekili; söz konusu işle ilgili geçici kabulün 03.06.2010 tarihinde, kesin hesap işlemleri 28.09.2012 tarihinde tamamlandığından talebin zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği-16.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3.