...2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği görülmektedir. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “(
geçici madde - Arama Sonuçları
… Devamı
maddesinde ise bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağının vurgulandığı, sözleşmenin 2. Davalı yüklenici, bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiştir.
Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik... Bu madde kapsamında getirilen her hangi bir malzemenin bozulma, kırılma, kaybolma vb.
TL), gerekse de Denetçi tarafından olması gerektiği ifade edilen ve kamu zararına esas tutulan İdarenin belirlemiş olduğu geçici (yeni) birim fiyat (GBF) (… TL) aynı usullerle YİGŞ/22’nci maddesine uygun olarak tespit edilmiştir.
İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “(
...bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” açıklaması, Anılan Tebliğ’in “Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları” başlıklı 25.4’üncü maddesinde “Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı...
Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci maddesinde yer alan açıklamalardan, ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklif tutarlarının sınır değer hesabına dâhil edilmesi gerektiği, yaklaşık maliyetin...
İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. maddesinde ise; 1. maddesinde de, “ Karum-Ankara Şubesine ait 115.000,00 YTL tutarlı geçici teminat mektubunu davacı idareye ibraz etmiştir.
maddesinde, yüklenicinin taahhüdünün tümünü iş yeri teslim tarihinden itibaren 500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hâle getirmek zorunda olduğu, sözleşme süre bitim tarihinin 03/03/2012 olduğu, sözleşmenin ise...
Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. İşe ait sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23’üncü maddesinde; “23.1.