...Müdürlük onayı ile Yüklenicinin kusuru dışında harcanmayan … TL tutarındaki ödeneğin 2019 yılına aktarılması ve harcanamayan... ...Şartnamenin ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan “Geçici hakedişlerin düzenlenmesi” başlıklı 39-1/f maddesine...

...numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri... ...çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı...

...revize iş programının 12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu ve 14/06/2021... ...işin en geç tamamlanabileceği tarihi belirttiği, aksi halde teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceğine dair...

...kabulü ile 23 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, oy birliğiyle... ...teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik teminatı karşılayacak şekilde hesaplandığı ileri sürülmektedir... ...tarihli tutanağından, teslim edilmeyen ürünlere yönelik toplam tutarın KDV hariç 75.034,05-TL değerinde olduğunun ortaya...

Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. ...etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı...

Geçici ve kesin kabul aşamalarının komisyonlarınca doğru... ...ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

...direnme kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. ...hatalı hesaplandığını ileri sürerek toplam 64.769,98TL tutarındaki “gecikme cezası” bedeli kadar davacı şirketin...

18 KDV = 2.124.000,00 TL olduğunu; bu miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu; sözleşmenin 18. ...tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün...

...idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi... ...belirtilen kanun hükmüne, sonrasında ise 13/b-4 maddesindeki geçici görevlendirme yetkisini kullanarak doğrudan kendilerine...