...kabulün “yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlı olduğu” kuralına göre kusur ve eksikliklerin... … Konsorsiyumu yüklenimindeki … Yapım İşinde gecikme cezasının eksik tahsil edildiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. ...yükleniciden idarenin bu sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir.

anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, …. ...sırasında idaresi yazısında belirtilen benzer sorunların yaşanacağı ve yatırım projelerinde gecikmeler yaşanacağı ve kamu zararı oluşabileceğinin hatırlatılmasında fayda görülmektedir...

gecikme kaynaklı tazminat , ortak kusurda sorumluluk , sözleşmenin feshinde ortak kusur , teminatın gelir kaydedilmesi ...bedelleri nakde çevrilmek suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88.-TL'nin davalıdan tahsilini...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “ anahtar teslimi götürü bedel , enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici kusuru

...sözleşmede belirtilen sürede tahakkuka bağlanıp ödeneceği, hakediş bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ihale mevzuatında süre uzatımı verileceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte yüklenicinin iş programında belirtilen işleri süresi içerisinde yapmasında gecikmeye neden olunabileceği, bu durumun ödenek yetersizliği olduğu, hakedişlerin...

ifade eder”, İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde: “6.1.

(Yüksek Fen Kurulunun  14.06.2013 tarih ve 2013/29 sayılı kararı) Teknik şartnamede yer verilen imalatların bedelinin yüklenicinin teklif bedeline dahil olduğu.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde, “6.1.

18.934,48 TL olduğu dikkate alındığında, bahse konu isteklinin teklif bedelinin (18.900,00 TL) söz konusu tutarı aşmadığı görülmektedir.