...8.161,00 TL ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam =544.758,00 TL'den yargılama... edimin ifası , gecikme , gecikme cezası , hakediş , idare , kusur , ödeme , yüklenici

Toplam gecikme cezası sözleşme bedelinin %10'unun geçemez” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

gecikme cezası , kısmi alım , teslim edilmeyen mal kısmı Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “34.1.

...zamanında yaptırılmaması nedeniyle belediye bütçesinden gecikme cezası ödendiği görülmüştür. araç muayenesi , belediye araçları , ek mali külfet , gecikme cezası , kamu zararı , periyodik muayene

2023/410) Yapım işlerinde gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerekir. ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi

Bu tarihler arasında gecikme olduğu ve sözleşme gereğince kararlaştırılan cezanın kesilebileceği açıktır. ...maddesi gereğince bu bedel dikkate alınarak idare tarafından hesaplama yapılmış ve 1.494.423,00 TL ceza tahakkuk ettirilmiştir... gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli

Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı

...158 gün düşülerek 190 gün için hesaplamanın yapıldığı, hesaplanan bu sürenin gecikme cezası olarak kesilmesi gereken süre olduğu, davacı yüklenici olup bakiye 158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi yerinde olmadığından...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...kusurlu imalatların yüzde kaça tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmamıştır.

maddesi hükmünce 315,00 TL para cezası ile bakiye 17,70 TL red harcının karar düzeltme isteyen... cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart