teknik personel , teknik personel cezası

sgk , teknik personel , teknik personel cezası

sgk , teknik personel , teknik personel cezası

...sürenin 05.02.2007 tarihinde başladığı, yurt dışı görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında eğilme sıcaklık deneyine itiraz üzerine hakem laboratuvar olarak seçilen TÜBİTAK, TSE ve ODTÜ ile yapılan yazışmalardan kaynaklı olarak toplam 46 günlük cezasız ek süre verildiği, 03.08.2007 tarihinde sona eren 180 günlük normal...

...ancak sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde, işin süresinde tamamlanmaması halinde ceza ile ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre nedeniyle...

...edilmesi durumunda her husus için o ayki hak edişin %0,03’ü (onbinde 3’ü) tutarında para cezası uygulanacaktır.” hükmüne yer verilerek teknik şartnamede yer alan tüm hususların... ...çalıştırıldığından bölgesel olarak çöp toplama hizmetinin tamamlanma sürelerinde ister istemez gecikme olması işin doğası gereği kaçınılmazdır.

...nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. ...olan borcunun miktarının bilinememesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması...

taksitlerin zamanında ödenmemesi üzerine tahakkuk ettirilen gecikme zammının ödenmesi nedeniyle oluşan … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi … (

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “(