Kamu yapım işlerinde yüklenicilerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakedişlerden yaptığı gecikme cezası veya teknik eksiklik kesintileridir. Bir yapım işi sözleşmesinde, hakedişten kesilen gecikme cezasına sadece itiraz kaydıyla imza atan yüklenicinin alacak davası Yargıtay'dan döndü.

Denetçiye göre bu usul eksikliği, süre uzatımını geçersiz kılar; bu nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir.

7/2 alıntısı) Olayın Arka Planı: Kısımlı İş ve Hukuksuz Süre Uzatımı Bir özel idarenin yıllara sari yapım işi sözleşmesi, işin 3 kısma (2020, 2021, 2022 bitiş tarihli) ayrılmasını ve her kısım için ayrı gecikme cezası uygulanmasını öngörmüştür. Kısım için uygulanmayan 891 günlük kısmi gecikme cezası kamu zararıdır.

Verilen bu haksız süre uzatımı nedeniyle, kesilmesi gereken gecikme cezası kesilmemiş ve kamu zararına yol açılmıştır. Sayıştay Temyiz Kurulu, bu tür bir süre uzatımının mevzuata aykırı olduğuna ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğine karar verdi.

Bu nedenle, işin 3 gün geciktiğini ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini, kesilmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğunu savunmuştur. Sayıştay denetçisi, 20 günlük süreye uyulmadığı için kararın geçersiz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yapım işlerinde yüklenicinin, teknik personel belgelerini (taahhütname, diploma) idareye süresinde vermemesi halinde gecikme cezası uygulanabilir mi? gecikme cezası , iş programı , işin henüz başlamaması , kamu zararı , noter tasdikli taahhütname , sayıştay temyiz kurulu , teknik personel bildirimi , YİGŞ 19.

Kararın İlgili Kısmı İdarece yüklenicinin yazılı talebi uygun görülerek süre uzatımı verildiğinden, gecikme cezasının hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır... 18.01.2019 tarihine kadar uygulanan gecikme cezasının yükleniciye iade edilemeyeceği durumu (somut olayda) söz konusu olmadığından...

Kabulü Yapılan Mal Şartnameye Aykırı Çıktı: İdare Gecikme Cezası Kesmek Zorunda mı? Ürünün kabulünün yapılmış olması, ancak aykırılığın sonradan fark edilmesi, idareleri gecikme cezası uygulama konusunda tereddütte bırakmaktadır.

Günlük %1 Gecikme Cezası Sözleşme Bedelini Aştı: Sayıştay'dan Emsal 'Hakkaniyet İndirimi' Kararı! Mal alım sözleşmelerinde, teslimatın gecikmesi durumunda uygulanacak gecikme cezası oranları (örn: günlük %1) yüksek tutulabilmektedir. İdare, sözleşmedeki günlük %1 ceza oranına rağmen gecikme cezası kesmemiştir.