... istenildiği, söz konusu dilekçe ekinde yangın tutanağı ve aşçı başına ait hastane raporunun sunulduğu, anılan durumun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda ... ihale konusu işin sözleşmesinin imzalanmamasına veya taahhüdün yerine getirilmemesine gerekçe gösterilemeyeceği ve mücbir sebepler içerisinde değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği; anılan ...

...çalıştırılması taahhüt edilen teknik personelin (elektrik teknisyeninin) çalıştırılmadığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...hüküm tesisi için dosyanın ilgili Daireye gönderilmesi karar verilmesi üzerine yazılan ek raporun Dairede görüşülmesi ve konunun yeniden incelenmesi neticesinde, …

...tazminat talebinde bulunabileceği, 11/07/2017 tarihli üçüncü bilirkişi raporunda tespit edilen 60.004,00 TL güçlendirme bedeli ile davacının ikinci defa ihale yapması nedeniyle oluşan 33.391,00 TL ihale farkından oluşan toplam 93.395,00 TL üzerinden davanın kabulü gerektiği gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulü ile, 93.395,00 TL'nin dava...

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında... ...Gülşen AKAR PEHLİVAN’ın, davanın çözümünde idari yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet...

...nolu hakedişlerin … tarih ve … sayılı yazı ile“ödenek teminindeki belirsizlikler” gerekçe gösterilerek iade edilip, daha sonra ödenek temin edilemediğinden bahisle iş programındaki... ...yürürlükte olan “Geçici hakedişlerin düzenlenmesi” başlıklı 39-1/f maddesine göre hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde...

...raporları ile yaptığı ödemeler avans niteliğinde olduğu ve kesin kabul ile kesin hakediş raporunda ayrıca kesin metrajlar dikkate alınacağından yapılan ödeme ya da ara hakedişten... ...bulundurmama cezası uygulamakta haklı olup olmadığı ve miktarı konusunda denetime elverişli, gerekçeli rapor alınıp değerlendirme yapılmak suretiyle bakiye iş bedeli ve teminat...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...deneyim belgesinin, teklif sunulan kısmın yaklaşık maliyetinin %25’ini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak iş deneyim belgesinin...

...Zemin Etüdü” başlıklı 03’üncü maddesinde, “İdare tarafından verilen zemin etüdü raporu arazinin dolgu yapısı, tabi zemin topografyası ve genel zemin şartlarının bilinmesine... Dolayısıyla sonradan zemin yapısının farklılığı gerekçesi ile iş artışına gidilmesi mümkün değildir.

Asıl davada davacı yüklenici tarafından gecikme cezasının haksız kesildiği gerekçesiyle karar temyiz edilmiş ise de; taraflar arasında ... ...oranında gecikme cezası kesileceği düzenlenmiş olup, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda da, işin teslim edilmesi gereken 27.09.2006 tarihi ile teslim edildiği 21.05.2007...

... çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra; Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler, dosya kapsamındaki delil ve belgeler ... ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr ...