Organize Peronlarının yapım sürecine başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. ...görevlendirilmediği, yüklenici tarafından gerekirse bu görevlilerin özlük haklarının haricen karşılanarak gelmelerinin sağlanması...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … ...dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü...

Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. … B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...göre “Olur”lar alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe ödeneğinden karşılandığı...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...onaya sunulan revize iş programının onaylanarak düzenlenecek hakedişlerde fiyat farklarının buna göre yeniden belirlenmesi...

fiyat farkı , fiyat farkı esasları , idari şartname , ihale dokümanı , süre uzatımı ...Kanunu’nun ilgili hükümlerince fiyat farkı taleplerinin haklı olduğu yönündedir.

...tarihi olan aya ait endeksin temel endeks olarak alınması ve hakediş çalışmalarının bu esasa göre yapılması gerektiği... fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , temel endeks , yapı ruhsatı , Yer teslimi

...olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20. ...lere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26'cı madde hükümlerine göre işlem yapılı...