GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Muhakeme süreci şu şekildedir; -18.02.2020 tarih ve 112 sayılı... Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

...olup, davalı iş sahibince yapılan haksız feshin iptâli, haklı nedenlere bağlı olarak sözleşmenin feshi ile teminat... ...fesihte kusurlu olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen...

...hizmet alımları ile yapım işlerinin alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin olarak; yaklaşık maliyetin ve dokümanların... ...sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının...

Bundan dolayı ürünlerde ileriki süreçte bile iskonto-indirim yapma fırsatımız vardır. ...sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının...

...tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” başlıklı 13 üncü maddesinin... nolu hakediş ekinde yer alan ve bila tarih Tutanakta 40 adet sokak aydınlatma direğinin, ..

...durduğunu, birim fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu, bu sürecin ciddi bir maddi külfet de doğurduğu belirtilerek... İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355.

maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. Anılan protokolün süresinin iki yıl olduğu gözetildiğinde protokolün 7.5.

...tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 30.000,00 TL'nin... ...olmadığını, aksine kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin tespit...

Aynı konu hakkında düzenlenen 2016 yılına ilişkin Daire Kararında, kesilmediği... ...gerektiği, “İşin Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde, sözleşme...