...zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya... Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

...haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı sebeple 10.8.2012 tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

...işin, sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında... ...altı aya bölünmek suretiyle aylık bazda hazırlanacak olan hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği, teklif mektubu...

...tek taraflı olarak feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını, bakiye 543.728,70 TL'... Bu süreye uyulmadan yapılan ihtarların ve bağlı olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı.

...yapılamayacağı, sözleşme uygulanmaya başladıktan sonra gelinen 1 inci hakediş aşamasında sözleşmede işin süresinin değiştirilmesi... İşin talep edilen sürede yapılmasının teknik olarak mümkün olup olmadığı, -

...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi” başlıklı 40 ncı maddesinde... Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz.

İcra Müdürlüğünün 2018/3326 Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatığı, davalının takibe yönelik süresi içerisindeki itirazı üzerine yasal (1) yıllık hak düşürücü süre içerisinde eldeki davanın açıldığı ve mahkemece davalı itirazının iptaline, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

...İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin... sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ...