...Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...yüklenicinin ısı geri kazanım cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan bilirkişi...

...tarihinin 26/02/2023 olduğu, sözleşmesinde %19 oranında avans ödemesi ve 2021 yılı içinde %19 ödenek harcanmasının planlandığı... ...işin yer tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 26/02/2023...

...tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir. “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “…

...muayene işlemleri sonucunda aranan niteliklere uygun bulunarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği, ihtiyaç listesinin... sırasında kayıtlı malzemeyi süresi içerisinde teslim edemediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 26.

...tesliminin 11/11/2021 olduğu dikkate alındığında işin süresi ile ödenek dilimleri arasında büyük bir uyumsuzluk... “Ödeme yeri ve şartları” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “11.2.

...yerine getirirken idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası açıldığı... ...DÜŞÜNCESİ : Sözleşme hükümlerine göre yüklenilen işi süresinde yerine getirmeyen davacının tüm kamu kurum ve kuruluşlarının...

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, Esas alınır. Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen...

...ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler... Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde...

...bu pozlarda yeni fiyat yapılmadığından iddia edilen fazla ödemenin söz konusu olmadığını, 2-) İdarenin söz konusu... ...fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa...