...konunun esası ile ilgili olarak iş artışı kapsamında yapılan ödemenin mevzuatına aykırı olmadığı ve kamu zararına sebebiyet... ...yazılı ve sözlü uyarıları ile iş artışı onayından sonraki hakediş iade talebini dikkate almayan Harcama Yetkilisi …...

...imalatının yeni fiyatının piyasa fiyatından yüksek tespit edilerek ödeme yapıldığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin... Öncelikli olarak, ilama esas yargı raporu ve eki hakediş belgelerinden; iş artışına konu olan imalat kalemlerinde...

...denetime elverişli rapor alınıp, bulunacak menfi zarara, fazla ödeme, gecikme cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip... ...kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı...

...imalatlarının, geçici kabul işleminden sonra iş artışı kapsamında ödeme yapılıp yapılamayacağı, … Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya...

...2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün olduğu, Yüklenicinin 17/11/2021 tarihli... ...fiyat tespit edilmesine konu olan iş kalemlerinin herhangi bir hakedişe konu edilmediği, Anlaşılmaktadır.

...isteklerinden birini belirtecekleri, belirtilen şekilde yazılı olarak süresi içinde başvurmayan müteahhitler veya taşeronların... ...sözleşmelerinin, hiçbir tazminat ve herhangi bir nam altında masraf ödemeden ve müteahhitlerin veya taşeronların tasfiye taleplerini...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki... ...itibarla teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri üzerinden ödeme yapılması gerektiği görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı...

...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında... ...yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağı, ayrıca ödemelerin herhangi bir analiz ve birim fiyata dayalı olmadığı...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya...