Dairesi kararı ile iptal edilmesine rağmen işin yapımına ve ödemelere devam edildiği anlaşılmıştır. ...(Değişik: 21/2/2014-6526/18 md.) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde... ...işe devam edilmişse de; yapılan ödemeler, devam eden ve hakedişe bağlanan imalatların karşılığı olduğundan, yapılan...

İşin yer tesliminin 02/10/2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 01/10/2021 olduğu... birim fiyat sözleşme , fiyat farkı , hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...işin yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen...

Direnme Kararının Temyizi: 11.Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...tarihli yazı ile davalıdan istenildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek 22.344TL gecikme cezasının...

Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...başvurularının esastan reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir...

Ancak, ilişikli ödeme emri ekinde yer alan 27.06.2018 tarihli Muayene ve Kabul... Bu nedenle teslim süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihe göre hesaplanması gerekir.

...mimar için 300.-ytl/gün, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Sadece sözleşmede istenilen deneyim süresinden daha az deneyimli bir mühendis çalıştırılmıştır.

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. ...konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur. ...nolu hakedişte talep edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01/2018 ve 16/10...

...halinde idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı işlemi yaparak... ...Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde...