hakediş ödeme süresi , hakediş ödemeleri , hakediş raporu , hizmet işleri genel şartnamesi , laboratuar … Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak: Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi : …

...gerektiği, Yukarıda yer alan hüküm ve tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı tarihten/tarihlerden (otuz günlük tahakkuka bağlama süresi içerisinde hangi tarihte tahakkuka bağlanmış ise) itibaren on beş günlük ödeme süresinin ilâve edilmesiyle hesaplanması gerektiği, Görüşüne 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı...

Uyarlama talebinin dayanağı olarak gösterilen ve davalının süre uzatımı verdiği, ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar...

... 02/2022 tarihli dilekçelerde özetle; işe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci, sözleşme eki Yapım ... YİGŞ)’nin  “İş programları” başlıklı 17 nci, “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu ve “Geçici hakediş ... yılı sonuna kadar yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı ...

garanti süresi , hakediş ödemelerinde SGK ilişiksizlik belgesi , kesin kabul , kesin teminat , kesinleşmiş SGK borcu

...ödeneceği, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceğinin düzenlendiği... ceza kesintisi , hakediş ödemeden ücret ödenmesi , işçi ücret ödemeleri

...vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarını ödeyemediği sorumlular tarafından bilinmekte ve hakediş ödemelerinde buna göre işlem yapılmakta iken, kesin teminat geçerlilik tarihinin iş bitiminin hemen ertesinde belirlenmesi ve teminat süresinin geçerlilik süresinin sona ermesiyle, yüklenicinin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun...

...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin... Aynı şartnamenin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesi dördüncü fıkrası (f) bendinde; “… Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.” 

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...hakedişlerin muhasebeye intikalinden sonra 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.