İdarenin görüş ve değerlendirmesi; 21/01/2022 ve 25/02/2022 tarihli yazılarında özetle; 2021 yılında yüklenici kusurundan kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği, yüklenicinin iş programının gerisinde...

hakediş ödeme süresi , hakediş ödemeleri , hakediş raporu , hizmet işleri genel şartnamesi , laboratuar … Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak: Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi : …

Dairesinin 10.6.2014 tarih ve 337 ilam nolu kararı) All risk sigorta yaptırılmamış olmasına rağmen hakediş ödemelerinin yapılmış olması ve all risk yapılmamış olmasından dolayı kamu zararı hesabı yapılamadığından, ilişilecek bir durum olmadığına. all risk , all risk sigorta , all risk sigorta ve kamu zararı , hakediş ödemeleri

Yüklenicinin hakediş ödemelerinde hesaplanan KDV tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle süre uzatımı talep ettiği ve süre uzatımının İdaresince kararlaştırıldığı şekliyle sözleşme bedeli esas alınarak belirlenmesi yerine hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesini talep ettiği görülmüştür.

Uyarlama talebinin dayanağı olarak gösterilen ve davalının süre uzatımı verdiği, ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar...

ceza kesintisi , hakediş ödemeden ücret ödenmesi , işçi ücret ödemeleri

...sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi olarak alınarak hesaplanması gerektiği hususunda tereddüt oluştuğundan...

...programı dikkate alınarak fiyat farkının hesaplanması gerektiği yönündedir, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının...

...çalıştırılan personelle ilgili doğabilecek tüm borçların ve idari, mali ve cezai mesuliyetlerin, idare tarafından bunlara yönelik yapılacak tüm ödemelerin yüklenici kesin teminatından veya hakedişinden kesileceğine yönelik düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı.