Ancak, işe ait Sözleşme ve ekleri hükümlerinde... hakediş , KDV , süre uzatımı ...edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve...

...ilişkin aylık ödeneklerin revize edilmesi ve buna paralel olarak bu aylar... ...Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile... ...sözleşmede belirtilen yıllar ödeneği değişeceğinden ve bu durum revize iş programında...

...anlaşmazlık olarak değerlendirilmesi durumunda, işe ait sözleşme eki Yapım İşleri... ...bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya...

...İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı... ...idarenin ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer... ...bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik...

...dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi nedeni ile ortaya çıkan %8... ...yazısı ile süre uzatımı talebinin işe ait sözleşme ve eki Yapım İşleri... ...bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

...hususunda Kurulumuz görüşünün talep edilmesidir. ...görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

...hizmet ek bir ücret talep etmeden hizmet devam ettirilecektir. düzenlemesinin... ...tarafından yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde idarenin ve üçüncü...

...zararı için 2.499.987,20-TL, dava devam ederken davalı tarafından bedelleri... ...tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin yaptığı... ...tarafından da teminat mektubunun irat kaydedilmesi mümkün değildir.

...paraya çevrilerek borçlarına mahsup edilmesi gerektiği; Sosyal Güvenlik... Söz konusu hakediş eklerinde, ..

...kimlerin sorumlu bulunduğunun tespit edilmesi amacıyla Erzurum 2. ...da değinmiş ve bu durumun ihlalin devamı anlamına geleceği gibi ilgili...