...rağmen işin yapımına ve ödemelere devam edildiği anlaşılmıştır. ...yer alan feragat beyanı doğrultusunda işe devam edilmesinde hukuki açıdan... ...maddesine göre pazarlık usulüyle ihale edilmesinin hukuka aykırı olduğundan... ...de; yapılan ödemeler, devam eden ve hakedişe bağlanan imalatların karşılığı...

hakediş ödenmeden işe devam edilmesi , ifaya ekli cezai şart , müspet zarar

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle... ...takibine vaki itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkar tazminatı, birleşen... ...fatura bedelleri ile işin geç teslim edilmesi ile kararlaştırılan cezai...

...bulunmadığı durumda yüklenicinin işe devam mecburiyetinin bulunmadığı... ...bulunmadığı durumda yüklenicinin işe devam mecburiyetinin bulunmadığı.... ...yüksek olduğu ve bu fiyatlarla temin edilmesinin taraflarının zararına sebep...

...hususu sorulmaksızın ihale sürecine devam edilmesinin mevzuata uygun olmayacağı... ...gerektiği, devamında ihale sürecine devam edilmesi gerektiği.

...hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı... ...olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise... Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim... İhale konusu işe ait, …

...Kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesinc... ...hükmü taraflar arasında uygulanmaya devam edilecektir. ...olmadığını, kaldı ki bu oranında değişerek 3/10 olduğunu, sözleşmenin... ...tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL’sinin hakediş ve alacak tarihlerinden itibaren...

...sonucu toplam hakediş bedelinin tespit edilmesi ve daha önce ödenen hakediş... ...sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında... ...dayandırılmalı ve bütün bu tespitler, işe ait sözleşme ve eki ihale dokümanlarındaki...

...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... ...beş günlük ödeme süresinin ilâve edilmesiyle hesaplanması gerektiği, Görüşüne...

...ortaya çıkacak eksik veya fazla tutarın devam eden geçici hakedişlerde ve/veya... ...dönemlere ilişkin aylık ödeneklerin revize edilmesi ve buna paralel olarak bu aylar... ...Güzergâhındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması... ...ve bunun belgeli olduğu, bu sebeple hakedişe itiraz edilmesine gerek görülmediği...