...onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. ...fiyatlarına indirgenmesi ve fiyatlar üzerinden fiyat farkı ödenmesi kuralı söz konusudur.
hakedişlerin geç ödenmesi - Arama Sonuçları
“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlığı altında düzenlenen 14 üncü maddesinde de; “14.1. fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi
Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “…
...süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınarak fiyat farkı ödenmesi gerektiği yönündedir. Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.
...temin edememesi nedeniyle hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı, davacı taraf yapılan...
İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinde; “… ...artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici...
Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusu ile ilgili tespitlere geçilmiştir. Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “…
...verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir. 2355378/8218 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na...
...tazminatı ve ilave işler bedelinin tahsili, karşı dava ise geç teslimden kaynaklanan zarar, eksik ve ayıplı işler... ...taşeron veya tedarikçiden kesilen cezaları ödemediğini; ödenmesi gereken alacakları için şimdilik 4.000,00 TL olmak...
Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun incelemesine geçilmiştir. ...müteakip, bu yeni iş kalemleri bedellerinin geçici hakedişler ile ödenmesinden sonra, bahse konu yeni iş kalemleri birim fiyatların...